產品介紹
郭軍律師每一個案子必以高度的責任心去辦理。隨著經濟的不斷發展，法律關系在民事活動中越來越為重要，能夠理清法律關系，是避免各類不必要的紛爭中重要的一步，郭軍律師堅信，法律是為服務大眾而生的，律師也是因此而生。
請問淮海中路哪里有合同律師事務所-上海公鼎律師事務所一直以立體化的法律服務及執業道德贏得了客戶一致好評，在業界享有較高的贊譽。 業務部門包括房地產紛爭事業部、法律顧問事業部（企業與個人）、保險交通人傷事業部、債權債務事業部、刑事法律事業部、公司改制重組融資事業部、法律咨詢培訓事業部、綜合事業部等八個事業部。
業主違約導致中途撤場的需支付剩余工程款
2016年8月，某裝修公司訴稱，施工中，業主小陳（化名）拖延付款導致中途撤場，請求支付剩余工程款7萬元。業主答辯并反訴稱：中途退場系裝修公司違約，工程已另行委托他人施工完畢，不同意支付剩余工程款；因退場及質量問題，請求賠償損失10萬元。
法院經審理認為，中途退場系業主拖延付款導致，業主應支付已完工的工程款；因另行委托他人施工導致無法確定退場時工程相關狀況，剩余工程款根據在案短信等證據酌定，裝修公司無需賠償業主損失。最終，法院判決業主支付工程款 萬元，駁回了業主的全部反訴請求。
工程完工后拒絕驗收不能成為業主拒付工程款的依據
2016年11月，業主小李（化名）在工程完工之后訴稱，工程延期完工，且存在瓷磚空鼓、空氣不達標等問題，無法竣工驗收；裝修公司雖已整改、維修，但應重計保修期；空氣質量至今仍不達標，故請求裝修公司賠償工期延誤、房屋閑置、拆除重裝、檢測費等損失26萬元并返還工程款 萬元。
對此，裝修公司答辯稱：業主所提質量問題已維修、賠償完畢，空氣質量不合格并非其公司原因導致，不同意其訴訟請求。
法院經審理認為，根據業主簽署保修單等事實，可以認定工程已竣工驗收，此后發現的部分質量問題屬保修范圍，且雙方已處理完畢，且瓷磚空鼓等質量問題并不影響業主對房屋居住使用。業主在竣工半年之后自行委托空氣質量檢測，部分檢測標準與合同約定標準并不一致，
